江苏省淮安板闸充换电站-形象标识及营业厅装饰工程的招标公告

招标公告

招标项目名称：淮安板闸充换电站-形象标识及营业厅装饰工程

招标项目编号：GC201112006

招标人：江苏省电力公司

招标代理机构：江苏兴源电力监理有限公司

公告发布日期：2011年12月5日至2011年12月9日





1．招标条件

本招标项目已具备招标条件，现进行公开招标，特邀请有意愿的潜在投标人（以下简称投标人）报名参加投标。

2．项目概况与招标范围

项目单位：淮安供电公司

标段编号：GC201112006001

标段名称：淮安板闸充换电站-形象标识及营业厅装饰工程

建设地点：淮安市生态新城吴承恩大道北、涌翠路东

建设规模：占地面积：5934平方；建筑面积：536平方；1000kVA变压器2台、充电机6台、交流桩4台、低压开关柜、馈线柜、广告系统等设备安装。

招标范围：充电站的形象标识及营业厅装饰工程。

计划开工时间：2011-12-31

计划工期：45日历天

招标金额：206万元

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备：

（1） 投标人资质要求

建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上。

（2） 投标项目负责人资质要求

建筑工程贰级及以上。

（3） 投标人业绩要求：

近三年须承担过企业形象标识制作及安装工程（提供相应中标通知书或合同证明）。

（4） 施工企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证，且安全生产许可证在有效期内；

（5） 项目经理无在建工程,或者虽有在建工程,但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段,已经向原发包人提出竣工验收申请,原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争；或原有在建工程，经原发包人同意已办理变更手续，且变更时间超过六个月的。（提供承诺书）

申请人同时还应具备以下附加合格条件：

（6） 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

（7） 未处于被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态；未涉及重大诉讼；

（8） 未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为、商业贿赂等腐败行为；未被市级及以上建筑管理部门禁止投标；未被省级及以上电力企业（单位）列入禁止投标的承包商名单；未被省级及以上电力企业（单位）列入禁止业务往来的承包商名单，未发生不良履约行为，近期没有发生安全、质量事故（一般事故为半年期限，重大事故为一年期限，特大事故为三年期限）；

3.2 本次招标（不接受）联合体投标。

4．资格审查方法

本次招标采用资格后审方式，资格审查文件单独封装并随投标文件一起递交。资格后审在开标后初步评审阶段进行审查，未递交资格审查文件或资格后审不合格的投标人作废标处理，不再进行详细评审。资格审查文件见附件3。

5．招标文件的获取

5.1 购买招标文件时间： 2011年12月5日～ 2011年12月9日（工作日的9:00～17:00），国家规定的节假日除外。

5.2 购买招标文件地点：江苏省南京市江宁开发区苏源大道8号颐和美地会所（江苏天源招标有限公司供应商接待室）。

5.3 购买招标文件方式：现场购买。

5.4 招标文件工本费：500元/标段，招标文件售出后不退。（支付招标文件工本费后，在供应商接待室拷贝招标文件电子版，本次招标不提供书面招标文件）。

5.5购买招标文件联系人及联系电话：褚芳彬 电话：025-51172145 传真：025-52782533。

5.6 报名时需携带报名申请书及报名联系人的授权委托书原件(格式见附件1、2)。

5.7 为便于后续招标工作，报名前必须注册成为江苏天源招投标网站会员（免费）。注册流程见网站“通知公告”栏《江苏天源招投标网会员注册须知》

6．投标文件的递交

6.1截标、开标时间及地点：详见招标文件；

6.2 逾期送达、或者未送达指定地点、或者封装不符合招标文件要求的投标文件，或者未购买招标文件投标人递交的投标文件，招标人不予受理。

7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在 江苏省建设工程招标网、江苏天源招投标网站 （发布公告的媒介名称）上发布。

8．招标代理机构名称、地址及联系方式

8.1招标代理机构名称：江苏兴源电力建设监理有限公司

8.2招标代理机构地址：江苏省南京市江宁开发区苏源大道8号颐和美地会所（江苏天源招标有限公司供应商接待室）。

8.3联系人及联系电话：兴源：褚芳彬 电话：025-51172145 传真：025-52782533。

8.4业务咨询联系人及联系电话： 联系人： 董工 联系方式：025-51172175 。





2011 年 12 月 5 日

附件1：

江苏省电力公司招标投标报名申请书

江苏省电力公司：

贵单位已于近日发布招标公告。

经研究，我单位（资质类别及资质等级： ）拟参与下列标段/包的投标报名。特此申请。

序号
标段名称
标段编号
项目经理
项目经理资质及资质等级
备注

1






2







我公司申请时已经充分了解下述情况：

1、除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目经理或项目总监理师与报名申请时不一致的，投标文件将被拒绝；

2、投标时递交投标文件与报名申请时投标标包不一致的，投标文件将被绝。

申请人名称（章）

法定代表人（签字）

地 址：

邮 编：

传真号码：

E-mail:

联 系 人：

联系电话：固定电话 手机





年 月 日

注：填写时必须打印，有关情况说明必须选择







附件2：

授权委托书

本授权委托书申明：我 （姓名）系 （单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加贵单位 的投标报名申请并购买标书。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。



代理人： 性别： 年龄： 。



单 位： 部门： 职务： 。



代理人身份证号码： 。



单位名称（盖章）：



法定代表人（签字）：



代理人（签字）：



日期： 年 月 日





附件3：

资格审查文件

第一章 申请人须知

1. 资格审查申请文件应按 “资格审查申请文件” 格式进行编写，如有必要，可以增加附页，并作为资格审查申请文件的组成部分。本次资格审查申请人按项目编制资格审查申请文件。

2. 本次申请要求申请人具备：

（1） 投标人资质要求

建筑装修装饰工程专业承包二级及以上。

（2） 投标项目负责人资质要求

建筑工程贰级及以上。

（3） 投标人业绩要求：

近三年须承担过企业形象标识制作及安装工程（提供相应中标通知书或合同证明）。

（4） 施工企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证，且安全生产许可证在有效期内；

（5） 项目经理无在建工程,或者虽有在建工程,但合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段,已经向原发包人提出竣工验收申请,原发包人同意其参加其他工程项目的投标竞争；或原有在建工程，经原发包人同意已办理变更手续，且变更时间超过六个月的。（提供承诺书）

申请人同时还应具备以下附加合格条件：

（6） 具有独立订立合同和履行合同能力的中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织；

（7） 未处于被责令停业或者财产被接管、冻结和破产状态；未涉及重大诉讼；

（8） 未被认定有拖欠劳务工资行为、不正当竞争行为、欺诈行为、商业贿赂等腐败行为；未被市级及以上建筑管理部门禁止投标；未被省级及以上电力企业（单位）列入禁止投标的承包商名单；未被省级及以上电力企业（单位）列入禁止业务往来的承包商名单，未发生不良履约行为，近期没有发生安全、质量事故（一般事故为半年期限，重大事故为一年期限，特大事故为三年期限）；

3. 资格审查申请文件应包括下列内容：

（1）资格审查申请书；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）资格审查申请人一般情况表；

（4）近年完成的类似项目情况表；（第2项合格条件标准没有要求类似工程经验的不必提交此表。）

（5）近年发生的诉讼及仲裁情况；

（6）其他材料。

4. 所有资格审查申请人须按“资格审查申请书”及所附系列表格的要求，向招标人如实填写并提供充分和有效的材料，以证明其具备本须知第2条的合格条件。

5. 资格审查申请人必须回答资格审查申请书及所附系列附表中提出的全部问题。任何缺项将可能被认为不能满足资格审查的要求而导致其申请被拒绝。

6. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署。

7. “资格审查申请人一般情况”应附申请人营业执照正副本、组织结构代码和税务登记证及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证（施工企业）；最近一年的经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

所附报名项目经理简历表应附报名项目经理（总监、总设等人员）的劳动合同、养老保险缴费证明、身份证、职称证书、资质证书、管理过的项目业绩须附合同协议书复印件（第2项合格条件标准没有要求项目经理（总监、总设等人员）的不必提供）。

8. “近年完成的类似项目情况表”应附近三年中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（合同只须提交显示出发包人和承包人名称、项目名称、金额和签字时间的部分即可）。（第2项合格条件标准没有要求类似工程经验的不必提交此表。）

9. “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明近三年相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。

10. 申请人应按照要求，编制完整的资格审查申请文件，用不褪色的材料书写或打印，并由申请人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。资格审查申请文件中的任何改动之处应加盖单位章或由申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认。

11. 申请人应提交无线胶装的资格审查申请书正本一份，电子版（U盘）一份（如资格审查方式为资格后审，资格审查文件单独封装提交，封装要求同招标文件正本。资格审查文件电子版可与投标文件电子版保存在一起递交）。电子版包括资格审查申请书（WORD格式）。文件名为申请人公司名称+资格审查文件。

12. 申请人准备和参加资格审查发生的费用自理。

13. 申请人所提交的全部资格审查申请文件不予退还（证书、证明资料原件除外）。招标人对申请人所提交的资格后审申请书给予保密。

14. 招标人保留以下权力：

(1) 修改招标公告中招标项目的规模和金额等内容，前述情况发生时，申请人必须达到修改后的资格审查条件要求。

(2) 拒绝不符合资格审查合格条件和任何迟到的申请书，纠正对资格审查做出的错误判断（评审）。

(3) 直到授标前，发现申请人的资格审查申请资料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，有权取消其投标资格或不予授标。

(4) 直至授标前，由于投标人的主体或法人地位发生实质性的变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情形，使得投标人资格条件已达不到资格审查的合格标准，有权取消投标人的投标资格或不予授标。

15. 应申请人书面要求，招标人应对资格审查结果作出解释，但不保证申请人对解释内容满意。

16. 申请人应派授权代表参加资格审查，包括负责接受资格审查验证和对资格审查申请材料中不明确的内容进行必要的澄清工作。未派授权代表参加资格审查的，审查申请文件将被拒绝。







第二章 资格审查办法（合格制）


资格审查办法前附表



条款号
审查因素
审查标准

2.1
初

步

审

查

标

准
申请人名称
与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如要求）一致

申请函签字盖章
有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章

申请文件格式
符合第三章“资格审查申请文件格式”的要求

联合体申请人
提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（如接受联合体投标）

……
……

2.2
详细审查标准
营业执照
具备有效的营业执照

安全生产许可证
具备有效的安全生产许可证（如要求）

资质等级
符合第一章“申请人须知”第2项规定（如要求）

财务状况
符合第一章“申请人须知”第2项规定（如要求）

类似项目业绩
符合第一章“申请人须知”第2项规定（如要求）

信誉
符合第一章“申请人须知”第2项规定（如要求）

项目经理资格
符合第一章“申请人须知”第2项规定（如要求）

其他要求
符合第一章“申请人须知”第2项规定（如要求）

联合体申请人
符合第一章“申请人须知”第2项规定（如要求）

……
……










1. 审查方法

本次资格审查采用合格制。凡符合本章第2.1款和第2.2款规定审查标准的申请人均通过资格审查。

2. 审查标准

2.1 初步审查标准

初步审查标准：见资格审查办法前附表。

2.2 详细审查标准

详细审查标准：见资格审查办法前附表。

3. 审查程序

3.1 初步审查

3.1.1 审查委员会依据本章第2.1款规定的标准，对资格审查申请文件进行初步审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

3.1.2 审查委员会可以要求申请人提交第一章“申请人须知”第7项至第9项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。

3.2 详细审查

3.2.1 审查委员会依据本章第2.2款规定的标准，对通过初步审查的资格审查申请文件进行详细审查。有一项因素不符合审查标准的，不能通过资格审查。

3.2.2 通过资格审查的申请人除应满足本章第2.1款、第2.2款规定的审查标准外，还不得存在下列任何一种情形：

（1）不按审查委员会要求澄清或说明的；

（2）不满足第二章第2项规定的附加合格条件标准的；

（3）在资格审查过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为的。

3.3 资格审查申请文件的澄清

在审查过程中，审查委员会可以书面形式，要求申请人对所提交的资格审查申请文件中不明确的内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格审查申请文件的实质性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格审查申请文件的组成部分。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。

4. 审查结果

4.1 提交审查报告

审查委员会按照本章第3条规定的程序对资格审查申请文件完成审查后，确定通过资格审查的申请人名单，并向招标人提交书面审查报告。

4.2 重新进行资格审查或招标

资格预审方式下通过资格审查申请人的数量不足3个的，招标人重新组织资格审查或不再组织资格审查而直接招标。

资格后审方式下通过资格审查申请人的数量不足3个的，招标人重新组织招标。











第三章 资格审查申请文件



项目名称：

项目编号：







资格审查申请书











资格审查申请人：



法定代表或其委托代理人： （签字或盖章）



地址：



日期：





目录

一、资格审查申请书

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、资格审查申请人一般情况

五、近年完成的类似项目情况

六、近年发生的诉讼及仲裁情况

七、其它材料






一、资格审查申请书


致: 江苏省电力公司

1. 按照资格审查文件的要求，我方（申请人）递交的资格审查申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加 （项目名称） 标段招标的投标资格。

2. 我方的资格审查申请文件包含第一章“申请人须知”第2项规定的全部内容。

3. 我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。该申请书还将授权给提供与申请有关的证明资料的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请中提交的或与申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4.你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

一般质询和管理方面的质询

联系人1：
电话：

联系人2：
电话：

有关人员方面的质询

联系人1：
电话：

联系人2：
电话：

有关技术方面的质询

联系人1：
电话：

联系人2：
电话：

有关财务方面的质询

联系人1：
电话：

联系人2：
电话：

现场考察

企业总部地址：


联系人：


联系电话：



5.本申请充分理解下列情况：

（1） 你方保留如下的权力：

l 更改本次资格审查的要求，在这种情况下，投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标申请人；

l 废除或接受任何申请，取消资格审查和废除全部申请。

（2） 我方所递交的全部文件将被按保密文件处理，并不予退还。

（3） 你方及你方代理将不对其上述行为承担责任，亦无义务向申请人解释其原因。

6.本人 （法定代表人） （身份证号码）郑重声明，本企业此次填报的《 资格审查：资格审查申请书》及附件材料的全部数据、内容是真实的，同样我在此所做的声明也是真实有效的。我知道虚假的声明与资料是严重的违法行为，此次资格审查申请提供的资料如有虚假，本企业愿接受江苏省电力公司对本企业以禁止参加江苏省电力公司投标的处罚。



申请单位（公章）：

法定代表人：（签名）

年 月 日





二、法定代表人身份证明书
单位名称：



单位性质：



地 址：



成立时间： 年 月 日



经营期限：



姓 名： 性别： 年龄： 职务：



系（投标人单位） 的法定代表人。







特此证明。







投标人： （盖章）



日 期： 年 月 日





三、授权委托书
本授权委托书申明：我 （姓名）系 （单位名称）的法定代表人，现授权委托我公司的 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加贵单位 的资格审查申请。代理人在此过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。



代理人： 性别： 年龄： 。



单 位： 部门： 职务： 。



代理人身份证号码： 。



单位名称（盖章）：



法定代表人（签字）：



代理人（签字）：

日期： 年 月 日











四、资格审查申请人一般情况
企业法定名称


企业最近一次
变更前名称


企业详细地址

邮政编码


营业执照注册号


组织机构代码


营业范围


企业主要股东(前三名)
股东A

股份比例（％）


股东B

股份比例（％）


股东C

股份比例（％）


联系电话

传真


企业网址

电子邮箱


法定代表人姓名

职务

职称


技术负责人姓名

职务

职称


企业从业人员状况
从业人员年末人数 人；上年末离退休人员 人

从业人员年平均人数 人；其中：管理人员 人

有中专以上学历 人
工程技术人员
总数 人

有职称人员 人

其中：

中级职称 人

高级职称 人
其中：中级职称 人

高级职称 人

聘用退休技术人员 人

企业财务状况
注册资本
万元
其中国有资本
万元

集体资本
万元
资产总额
万元

负债总额
万元
资产负债率
％

主营业务收入
万元
利润总额
万元

所得税
万元
净利润
万元

企业资质等级
资质证书编号


主营资质


增项资质


承装(修、试)电力设施许可证等级及证号（电力安装项目施工类申请人填写）
等级

证号


资信等级


是否通过ISO9000质保体系


是否通过ISO14000环境管理体系


是否通过ISO18000职业健康安全管理体系




《企业法人营业执照》副本、《企业资质证书》副本、《安全生产许可证》（施工类投标人提供）副本提供复印件，携带原件备查。

《企业法人营业执照》副本、《企业资质证书》副本、《安全生产许可证》副本在年检期间不能提交的，也可用加盖年检部门印鉴并注明“复印件内容与原件一致”等能反映原件真实、全面内容的复印件替代。







附：报名项目经理简历表

应附报名项目经理的劳动合同、养老保险缴费证明、身份证、职称证书、资质证书；（提供复印件，携带原件备查）；管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

项目经理执业资格证书在年检期间不能提交的，也可用加盖年检部门印鉴并注明“复印件内容与原件一致”等能反映原件真实、全面内容的复印件替代。

姓 名

年 龄

学 历


职 称

职 务

拟在本项目任职


资质证书类别

等级

编号


身份证号码


主要工作经历

时 间
参加过的类似项目
担任职务
发包人及联系电话






















































五、近年完成的类似项目情况表



项目名称


项目所在地


发包人名称


发包人地址


发包人电话


合同价格


开工（开始）日期


竣工（结束）日期


承担的工作


工程质量
施工类申请人填写

项目经理（总设/总监等）


技术负责人
施工类申请人填写

总监理工程师及电话
施工类申请人填写

项目描述












备注



1、合同造价栏注明独立承包人，如为非独立承包人，请注明参与工程比例。

2、申请人未提交本表的，视为没有类似工程经验。

3、需携带原件备查。



六、近年发生的诉讼及仲裁情况







七、其它材料
1. 其它与资格审查附加合格条件评审有关的资料。





2. 与资格审查有关的其它补充资料。





投标申请人不应在其资格审查申请书中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不予考虑。